建设工程施工合同
建设单位:****市生态环境局(以下简称甲方)
施工单位:****(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》以及其他有关法律法规的规定,为保
护双方的合法权益,确保工程顺利完成,结合本工程的具体情况,双方达
成如下协议:
*、工程项目
*.工程名称:****市城市集中式饮用水源地****
*.工程地址:****省****市宜君县
*.工程范围:详见投标清单
*、签约合同价(含税价):*************元*角*分
(¥*******.**元)。该合同价包括但不限于协调费、招标代理费、青苗
补偿费等与本项目相关的所有费用。除合同价款外,甲方不支付其他任何
费用。合同支付总金额以财政最终决算结果为准。
*.合同计价方式:固定总价合同。
*、工程期限
经甲乙双方协商*致,开工日期以开工令为准,总工期**日历天。
(如若出现雨天、施工用地手续审批、人力不可抗拒等情况,工期相应顺
延)
*、关于工程质量与验收的约定
*.乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行
施工,工程质量达到合格标准;
*.乙方质量达不到合格工程标准及不符合规范要求的,应及时予以修
复和返工,其工料机损失由乙方承担;
第*页共*页
*.工程竣工后,乙方按规定进行保修,保修时间(工程缺陷责任期)**
个月,自甲方签署工程验收合格报告的次日开始起算。质保期内,发现问
题,乙方应当在甲方微信或者短信通知后**小时到场履行维修义务,如有
逾期,甲方可直接委托第*方进行维修,维修费用由乙方承担。
*、工程价款支付及结算
(*)预付款:本工程预付款为合同价的**%,在合同签订后**日内
支付;
(*)进度款:项目建成后**个工作日内,拨付合同价的**%;
(*)尾款:项目通过验收,并经财政局决算评审后**个工作日内,
支付合同价的**%。
每次付款前,乙方应当首先提交与本次付款金额相等的合法税票。否
则,甲方的付款义务不发生,且不得因此延误合同的履行。遇有财政拨款
迟延的,具体资金支付时间和额度以财政拨付资金的时间和金额为准。
乙方开户银行名称、地址、账号和税号为:
单位名称:****
开户银行:兴业银行股份有限公司曲江支行
地址:西安市雁塔区长安南路**号交通南苑*号楼*单元***
账号:******************
税号:******************
*、双方的权利义务
*.甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他
应当支付的款项。
*.承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承
担工程质量保修责任
*.甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全
生产规章制度和操作规程;
第*页共*页
*.甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。
*.乙方应当严格按照国家有关安全生产、消防以及环保的法律法规以
及行业记住标准、规范组织施工,杜绝*切违法违规及不安全事故发生,
并产生相关事件所产生的全部赔偿及其他法律责任。发生人身损害事件,
乙方应当迅即支付费用救治伤员,并妥善处理善后赔偿事宜。因有关违法
行为或者人身损害事故导致甲方支付罚款或者垫付款项的,乙方除全额返
还甲方支付或者垫付的款项外,并按甲方支付或者垫付额的*倍支付甲方
商誉损害赔偿金。
*、未经甲方书面许可,乙方不得以任何理由进行转包或者以目标责任
制、内部承包等其他各种形式变相转包。
*、其它未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同
等法律效力。
*、因履行本合同产生的争议,提交****仲裁委员会适用该会的仲裁
规则依法仲裁。
*、本合同*式*份,双方各持*份,具有同等法律效力。
*、本合同自双方签字后立即生效。
甲方:****市生态环境局乙方:****
代表人:代表人:
公章公章
****年**月**日
****年*月**日
第*页共*页